当前位置：网站首页 » 新闻 » 内容详情

浙江鸿翔建设有限公司下载_鸿翔建设有限公司电话(2024年11月最新版)

内容来源：小天才网络所属栏目：新闻更新日期：2024-11-26

浙江鸿翔建设有限公司

关于公布第一批浙江省智能建造试点企业名单的通知：杭州：浙江省建工集团有限责任公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、浙江东南网架股份有限公司宁波：宁波市建设集团股份有限公司、宁波市政工程建设集团股份有限公司温州：浙江正立高科建设有限公司、浙江正匠建设工程有限公司湖州：浙江大东吴建筑科技有限公司嘉兴：浙江鸿翔建设集团股份有限公司、中元建设集团股份有限公司绍兴：浙江精工钢结构集团有限公司、浙江宝业建设集团有限公司金华：中天建设集团有限公司台州：方远建设集团股份有限公司、腾达建设集团股份有限公司

最高人民法院：合同无效后违约金条款是否有效浙江鸿翔建设集团有限公司与石家庄盈佳房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷二审案［最高人民法院（2017）最高法民终106号民事判决书］最高人民法院二审认为：（二）关于鸿翔公司应否赔偿盈佳公司逾期交付工程损失及数额如何确定问题《施工协议》及《补充协议》无效，其约定的违约金条款无效，但是根据合同法第五十八条规定，合同当事人并不能因此免除赔偿损失的责任。根据诚信原则，鸿翔公司应按照其与盈佳公司约定的工程质量和工期完成工作任务，否则盈佳公司有权要求赔偿损失。根据《施工协议》，案涉工程应于2012年1月1日竣工。2012年6月22日，鸿翔公司与盈佳公司签订《补充协议》，另行约定案涉工程应于2012年7月31日前竣工。因盈佳公司与鸿翔公司在《补充协议》中均未主张对方承担逾期交工责任，视为双方协商一致对此前逾期交工责任互不追究。盈佳公司诉讼中主张鸿翔公司承担《补充协议》签订之前逾期交工损失,依据不足。鸿翔公司未在《补充协议》约定的2012年7月31日交付工程，应承担相应责任。盈佳公司主张逾期交工损失包括《施工协议》和《补充协议》约定的违约金、向北方公司承担的逾期交房赔偿责任及向新亚公司支付的剩余工程款，本院分述如下：关于违约金19065000元问题。《施工协议》和《补充协议》无效，其所约定的违约金条款亦无效，盈佳公司依据违约金条款主张鸿翔公司赔偿损失金额，不予支持。关于盈佳公司向北方公司赔偿损失33611000元问题。盈佳公司与北方公司虽签订《协议书》约定逾期交房的违约责任，但是盈佳公司并未举证证明告知鸿翔公司上述情况。一审中，盈佳公司并未举证证明已向北方公司支付赔偿款。并且相较鸿翔公司,北方公司与盈佳公司关系更为密切，单纯依据北方公司与盈佳公司签订的《协议书》约定的违约责任条款确定盈佳公司的损失，依据并不充分。一审判决认定鸿翔公司逾期交工给盈佳公司造成损失12622814.49元，缺乏事实依据,应予以纠正。二审中，盈佳公司提交的新证据亦不足以证明其已向北方公司支付3000余万元赔偿款。《补偿协议书》所述盈佳公司因为逾期向北方公司交付商业用房，放弃对北方公司享有的900万元借款债权，依据并不充分。盈佳公司亦未将约定抵顶的850平方米（按照32000元/平方米折价）商业面积过户给北方公司，不足以证明盈佳公司实际向北方公司支付赔偿款。关于剩余工程款1520万元问题。鸿翔公司本案起诉主张其施工完成的工程款，盈佳公司向新亚公司支付工程款系其本应承担的义务，其并未因鸿翔公司逾期交付工程支付双倍工程款。盈佳公司向新亚公司支付的1520万元不属于鸿翔公司逾期交工给盈佳公司造成的损失。盈佳公司要求鸿翔公司承担该款,缺乏依据。本院认为，盈佳公司提交的证据虽不能证明其对北方公司实际承担了3000余万元的赔偿责任，但是可以证明鸿翔公司逾期交付工程会导致盈佳公司向业主承担逾期交付房屋的违约责任。此外，逾期交付工程使盈佳公司投入资金不能及时收回，盈佳公司有实际损失。《补充协议》约定逾期交工的违约责任，鸿翔公司对工程逾期可能给盈佳公司造成损失的金额应有预期。《补充协议》签订后,盈佳公司虽然未能完全按照《补充协议》约定的时间支付工程款,有部分过错,但是鸿翔公司至被清场时,仍未完成工程,对工程逾期有较大过错。综合考虑上述情况，本院酌定鸿翔公司向盈佳公司赔偿逾期交工损失600万元。再审申请人江西省宜轩投资实业有限公司与被申请人湖北玉立华隆建筑工程有限责任公司、原审被告江西省第一房屋建筑公司、原审第三人徐胜甫建设工程分包合同纠纷案［最高人民法院（2016）最高法民再311号民事判决书］最高人民法院再审认为: （三）关于宜轩公司是否应向玉立公司给付违约金的问题。本案中,玉立公司一审提出违约金的诉讼请求所依据的是《合作协议书》第九条第三项约定“甲方在未能按期定额支付工程款，应承担违约责任;每迟延支付按月向乙方支付应付工程款2%的违约金”。但由于《合作协议书》已被认定为无效，其约定的违约金条款亦应为无效。故一审法院支持玉立公司的违约金诉讼请求,缺乏依据,应予纠正。中国裁判文书网，网页链接王翔与刘军臣建设工程合同纠纷案［最高人民法院（2016）最高法民申2384号民事裁定书］最高人民法院再审审查认为：《提前退场协议书》是刘军臣将项目转让给他人导致《建设工程施工合同》及《补充协议》终止履行的情况下与王翔就争议问题的解决达成的协议，该协议虽与《建设工程施工合同》及《补充协议》在客观事实上存在一定关联性,但其系独立存在的一份协议,是双方真实意思表示，不违反相关法律规定，一、二审判决依法认定该协议有效且对当事人具有约束力是正确的。违约金的实质是违约方对守约方造成损失的赔偿。一、二审判决认为《提前退场协议书》中约定的违约金是对王翔因刘军臣转让案涉工程提前退场而遭受损失的补偿，判令刘军臣按照《提前退场协议书》的约定向王翔支付300万元损失赔偿款有相应的事实和法律依据，并无不当。刘军臣关于原判决认定的事实缺乏证据证明、适用法律错误的再审申请理由不能成立。中国裁判文书网，网页链接林跃富与延边嘉和房地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷案［最高人民法院（2014）民申字第940号民事裁定书］最高人民法院再审审查认为：关于“……因2008年度施工进度未按建设单位要求完成,按工程总价的3%给予建设单位违约赔偿……”的约定应如何理解的问题。从合同约定的内容来看,双方当事人在合同中对于涉案工程款的结算作了附条件的约定,即如果未按期完工,承包人按工程总价的3%给予建设单位赔偿。这是双方当事人的真实意思表示o涉案工程并未按期完工，虽然涉案施工合同无效,但涉案工程已经竣工验收合格，可以参照合同约定计算涉案工程款。原判决参照合同约定对涉案工程款进行计算，并无不当。

专栏内容推荐

160 x 120 · jpeg
浙江鸿翔建设集团股份有限公司简介-建筑英才网
素材来自:buildhr.com
950 x 750 · png
鸿翔钢构,鸿翔筑能,科研技术,合作单位,专利成果_浙江鸿翔钢结构有限公司
素材来自:hokingsteel.com

1024 x 993 · jpeg
鸿翔设计图__LOGO设计_广告设计_设计图库_昵图网nipic.com
素材来自:nipic.com
675 x 288 · png
浙江鸿翔筑能科技股份有限公司荣获“智能制造工厂示范基地”称号_浙江省钢结构行业协会
素材来自:zssia.cn

800 x 600 · jpeg
浙江鸿翔钢结构有限公司
素材来自:hokingsteel.com
1080 x 831 · jpeg
【海宁市“传承红色基因建设清廉磐石”示范工地创建案例展示5】——浙江鸿翔建设集团股份有限公司
素材来自:jsj.jiaxing.gov.cn

250 x 100 · jpeg
单级泵_柴油机泵组_多级消防泵_无堵塞排污泵-上海昊岳
素材来自:haoyueby.cn
750 x 1483 · jpeg
深化校企合作，浙江大学海商学堂首期“海商研学”活动走进鸿翔控股集团 - MBAChina网
素材来自:mbachina.com

800 x 600 · jpeg
轻钢项目_工程案例_浙江鸿翔筑能科技股份有限公司
素材来自:hokingsteel.com
1080 x 608 · jpeg
海宁市5项工程获省“钱江杯”称号
素材来自:jsj.jiaxing.gov.cn

1654 x 2340 · jpeg
关于浙江鸿翔建设集团股份有限公司信用修复的公示
素材来自:xiuzhou.gov.cn
200 x 169 · jpeg
浙江鸿翔园林绿化工程有限公司 - 爱企查
素材来自:aiqicha.baidu.com
2946 x 1559 · jpeg
精益品质-浙江鸿翔筑能钢构有限公司 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com

1200 x 4283 · jpeg
鸿翔建设集团网站搭建「14年老牌」公司,思纬网络追求99%创意和量身定制,网站搭建实力远超同行.重质量不拼价,合意度99%,网站搭建客户2万家:恒大,宝洁,广药,平安,雅兰,飞亚达【思纬网络】
素材来自:swcn.net.cn
800 x 630 · jpeg
浙江鸿翔水利建设有限公司 >> 公司概况 >> 首页
素材来自:zjhxsl.com

593 x 429 · png
我市两个“红色工地”入选全省十大优秀典型案例
素材来自:jsj.jiaxing.gov.cn
800 x 600 · jpeg
浙江鸿翔筑能科技股份有限公司
素材来自:hokingsteel.com

448 x 103 · png
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 - 企知道
素材来自:qiye.qizhidao.com
1080 x 719 · jpeg
【海宁市“传承红色基因建设清廉磐石”示范工地创建案例展示5】——浙江鸿翔建设集团股份有限公司
素材来自:jsj.jiaxing.gov.cn

200 x 200 · jpeg
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 - 企查查
素材来自:qcc.com
960 x 841 · jpeg
鸿翔钢构,鸿翔筑能,科研技术,合作单位,专利成果_浙江鸿翔钢结构有限公司
素材来自:hokingsteel.com

2160 x 1440 · jpeg
浙江海宁民企一哥：国企改制，年入288.78亿，老板海宁“大地主”_姚岳良_企业_控股集团
素材来自:sohu.com
800 x 450 · jpeg
浙江鸿翔水利建设有限公司 >> 新闻中心 >> 公司新闻
素材来自:zjhxsl.com

200 x 200 · jpeg
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 - 企查查
素材来自:qcc.com
280 x 380 · jpeg
工程荣誉_浙江鸿翔建设集团股份有限公司
素材来自:hxjs-group.com
1200 x 657 · png
浙江鸿翔建设集团股份有限公司吴仪的嘉兴市南湖中心医院 - “浙江建工杯”浙江省首届BIM应用大赛 -- 品茗BIM官方服务平台
素材来自:bim.vip

200 x 200 · jpeg
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 - 企查查
素材来自:qcc.com
800 x 569 · jpeg
浙江鸿翔水利建设有限公司 >> 鸿翔业务 >> 水利工程
素材来自:zjhxsl.com

806 x 610 · png
浙江鸿翔建设集团股份有限公司吴仪的嘉兴市南湖中心医院 - “浙江建工杯”浙江省首届BIM应用大赛 -- 品茗BIM官方服务平台
素材来自:bim.vip
200 x 200 · jpeg
鸿翔控股集团有限公司 - 企查查
素材来自:qcc.com

1235 x 395 · png
浙江鸿翔建设集团股份有限公司吴仪的嘉兴市南湖中心医院 - “浙江建工杯”浙江省首届BIM应用大赛 -- 品茗BIM官方服务平台
素材来自:bim.vip

800 x 600 · jpeg
轻钢项目_工程案例_浙江鸿翔筑能科技股份有限公司
素材来自:hokingsteel.com
800 x 600 · jpeg
鸿翔钢构,鸿翔筑能,科研技术,合作单位,专利成果_浙江鸿翔钢结构有限公司
素材来自:hokingsteel.com

1200 x 2457 · jpeg
鸿翔建设集团网站搭建「14年老牌」公司,思纬网络追求99%创意和量身定制,网站搭建实力远超同行.重质量不拼价,合意度99%,网站搭建客户2万家:恒大,宝洁,广药,平安,雅兰,飞亚达【思纬网络】
素材来自:swcn.net.cn
1046 x 855 · png
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 - 启信宝
素材来自:qixin.com

素材来自:查看更多內容

当前用户设备UA：Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)